(实用)施工合同模板汇编
在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的(实用)施工合同模板汇编，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
(实用)施工合同模板汇编1甲方：
乙方：
为了保证打井质量及打井工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，签署本合同:
第一条、 施工地点：____市____区西大街信用合作银行院内
第二条、 工程范围及技术要求
1、钻井深度依地层实际情况确定;
2、井孔开孔直径不小于600;
3、下入12寸离心与悬辊成型的钢筋混凝土水泥井管(以下简称井管)，井管的质量标准不低于国家或行业标准。
4、成X通过洗井后做到水清砂净，含砂量不得超过120万。
5、要做到井孔圆、直，下管顺利。
6、负责钻孔、备料、成X、洗井、清污等。成X后修建观测井并配置井盖，配合甲方安装抽水设备。
7、本工程费用包括施工过程中的水费、电费、钻井、井管、回填、清污直至成X的全部费用。
8、打井时间除中午12：00-14：30、晚上21：00-7：00以外时间段，可以打井。
第三条、工程造价
该工程为三口井，其中一口取水井，井深暂定为100米，二口回灌井，井深暂定为30米，合计160米。每米单价为人民币 元米 ，工程总造价人民币 ，大写 。
第四条、 付款方式
甲方在合同签定、乙方进场安装完毕打井设备后，____日内支付人民币 ,大写 。 成X、洗井合格、交付使用后____日内支付人民币 ，大写 。余款做为质保金________年后无质量问题的，合部付清。
第五条、工程期限
自 开始施工，至 竣工交付使用。
第六条、甲方责任及义务
1、甲方负责办理打井审批的有关手续。
2、负责协调现场的关系，以方便乙方施工作业。
第七条、乙方责任及义务
1、乙方在施工作业中应严格按照安全规范操作，造成的人身安全事故由乙方自负，甲方不承担任何责任。
2、乙方在施工过程如出现卡钻、吊钻、井孔坍塌等，一切经济损失均由乙方承担。
3、若在________年内因为成X工艺、材料质量问题造成X无法使用、报废，乙方负责重打。
第八条、本协议一式贰份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份。
第九条、本协议如有未尽事宜，双方协商解决，协商不成可提交仲裁或起诉至法院。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
(实用)施工合同模板汇编2委托人：_______________________
监理人：_______________________
合同编号：_____________________
合同名称：_____________________
依据国家有关法律、法规，（委托人名称）___________（以下简称委托人），委托（监理人名称）_________（以下简称监理人）提供（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__________________________________
2、建设地点：__________________________________
3、工程等别（级）：____________________________
4、工程总投资（人民币，下同）：____________万元
5、工期：______________________________________
二、监理范围
1、监理项目名称：______________________________
2、监理项目内容及主要特性参数：________________
3、监理项目投资：______________________________
4、监理阶段：_________________（施工期、保修期）
三、监理服务内容、期限
1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序
1、监理合同书（含补充协议）；
2、中标通知书；
3、投标报价书；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、监理大纲；
7、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，由双方各执_____份；副本____份，委托人执________份，监理人执________份。
委托人：________________（盖章）
监理人：________________（盖章）
法定代表人：____________（签名）
法定代表人：____________（签名）
单位地址：______________________
单位地址：______________________
邮政编码：______________________
邮政编码：______________________
电话：__________________________
电话：_________________________
电子信箱：______________________
电子信箱：______________________
传真：_________________ ……此处隐藏14531个字……)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。
九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。
十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,***办公室存档一份。
十二、合同生效
合同订立时间：20xx年X月XX日
合同订立地点:XXX
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：(公章) XXX 承包人:XXX
代表： 住所:
电 话: 电 话：
(实用)施工合同模板汇编14养护承包方（以下称甲方）：______
养护承接方（以下称乙方）：______
关于对绿地养护现由甲方委托乙方进行养护，双方本着友好协商、合作的原则，根据养护的具体情况订立本合同，以资双方共同遵守：一、绿化养护名称：__
二、绿化养护地点：__
三、承包范围：甲乙双方共同审定的养护方案，总面积为__平方米。
四、承包方式：包工、包料。
五、养护价款说明：
1、三个月内成活养护期：每日必须浇水1次，每月费用__元。
2、三个月到六个月生长期：每星期浇水2—3次，每月费用__元。
3、六个月到管养期满验收：夏季每星期浇水2—3次，冬季酌情每星期浇水1—2次，每月费用__元。
六、合同有效期限：自__年_月_日至__年_月_日止，合同期满可再续签。
七、甲方责任：
1、协调好乙方现场人员的养护工作安排，如有特殊要求需提前通知乙方和现场人员。
2、若受到人为的破坏，如甲方认定乙方有及时劝阻，甲方视情况给予补偿。6、绿化养护期满及时组织验收并办理交接手续。
八、乙方责任：
1、提供现场养护方案，提供养护人员、养护的机械设施、养护用的肥料和药物、用水用电。
2、按照审定的方案和行业标准进行养护。
3、对苗木养护出现问题的进行认定，属于技术问题乙方无条件返工并更补苗木。
4、现场工作人员服从甲方单位的制度管理，并与甲方人员协调工作。
5、养护期满书面通知甲方进行验收交接。
九、养护评定标准管护期定为3年，自__到__。管护期间苗木的所有损失，概由乙方负责。管护期具体要求为：第一年为正常的保养期：苗木成活率要求达到90%以上，并对枯死及损坏的苗木及时补植到位，勤中耕施肥，勤修剪、勤浇水、勤防治病虫害，及时对苗木加土扶正，清除绿化地环境卫生及杂草脏物，保证苗木正常旺盛生长和保持环境整洁美观。第二年要求成活率达到95%以上，管理标准以第一年相同，并对苗木逐步修剪成形，经甲方组织检查考评达到合格以上。第三年苗木成活率达到100%，管理标准以第一年相同，并要求修剪到位，保持形状，苗木旺盛成长，质量符合要求。种植数与第一年初验时相符合，若达不到要求，要管理至达标为止。
十、其他：
1、合同双方之任何一方不能全部履行合同条款的均属违约，违约造成的损失概由违约方承担。
2、未尽事宜，双方另行协商。
3、如遇自然灾害和不可抗力等因素，本合同条款为无效。
4、本合同一式4份，均具同等效力，双方签字盖章后即生效，合同期满自行失效。
甲方：_________________ 乙方：_________________
甲方代表：_____________ 乙方代表：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
(实用)施工合同模板汇编15甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条：合同项目
合同共分两部分：
第一材料部分：____县乔鑫公路工程材料清单。
第二安装部分：安装路灯90套，铺设电缆 米，安装开关箱 只，安装路灯每套 元，铺设电缆单价 元，安装开关箱 元，机械吊装费 元，税费 元，合计 元。
以上费用总计： 。
第二条 施工准备
一、从合同签订之日起，甲方____日内提供基础施工图纸和其它图纸。
二、电缆管道和路灯基础乙方根据实际地形条件进行布线和施工。
三、乙方的材料进场后，甲方将组织人员进行验收。
四、乙方承诺工程竣工后________年内的光源及线路、设备等均实行保修，灯杆保修期为________年，其费用由乙方负责。
第三条 工程期限
一、本合同自________年____月____日开始安装，至________年____月____日完工。合同签订____日内，乙方材料全部进场交付甲方验收。
二、材料验收合格后____日内乙方应安装结束，交付甲方验收。
第四条 工程质量及验收办法
一、本工程质量严格按照相关标准及规范进行验收，施工质量达到：优良。
二、验收办法：
1、乙方材料进场后书面通知甲方验收，甲方收到通知后____日内，对工程所用的材料按国颁标准进行随机抽样检查，检查必须达到合格标准要求。
2、材料验收合格后，乙方应尽快组织专业技术人员进行安装、调试，安装、调试完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方收到通知____日之内对工程组织验收。
3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书，否则不得进场施工。
第五条 付款方式
一、工程所需材料进场验收合格后____日内，甲方支付给乙方总材料款的50%。
二、工程安装验收合格后两月内，甲方支付给乙方工程款的90%。
三、其余10%的工程款，作为工程质量保证金，________年内无任何工程质量问题，甲方把剩余的工程款支付给乙方。
第六条 解决争议的办法
双方协商调解或根据《民法典》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。
第七条 合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：合同订立双反签字盖章后生效，至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存两份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
________年____月____日________年____月____日
